Travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public

La présente consultation concerne les travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public. Ces travaux consistent en l'entretien et la réparation des voiries et réseaux, ponctuellement d'assainissement dans les emprises des équipements publics de façon programmée ainsi que les travaux neufs pour l'aménagement ou la requalification …

CPV: 45112500 Přemisťování zeminy, 45200000 Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství, 45232410 Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí, 45233142 Práce na opravě silnic, 45233140 Práce na stavbě silnic, 45233200 Různé povrchové práce
Místo provedení:
Travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public
Misto zadání:
Commune de Montigny-lès-Cormeilles
Číslo zakázky:
25.001

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : Commune de Montigny-lès-Cormeilles
Forme juridique de l’acheteur : Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur : Services d’administration générale

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre : Travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public
Description : La présente consultation concerne les travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public. Ces travaux consistent en l'entretien et la réparation des voiries et réseaux, ponctuellement d'assainissement dans les emprises des équipements publics de façon programmée ainsi que les travaux neufs pour l'aménagement ou la requalification de chaussées, de parcs de stationnement, de trottoirs, de cours d'écoles, de parcs et promenades ainsi que leurs dépendances. Ces travaux tiennent compte de la mise à disposition de matériels et de personnels y compris dans le cadre d'un service d'astreinte et de nettoiement des trottoirs et des voiries sur demande du maître d'ouvrage.
Identifiant de la procédure : c6ae36c7-18b4-4bd4-ac11-6c335c7568d1
Avis précédent : fc2a4fd1-d1d7-41c6-82ce-79c9ccc97639-04
Identifiant interne : 25.001
Type de procédure : Ouverte
Justification de la procédure accélérée :
Principales caractéristiques de la procédure : La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

2.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2.1.2 Lieu d’exécution

Ville : MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Code postal : 95370
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France

2.1.3 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 11 200 000 Euro

2.1.4 Informations générales

Base juridique :
Directive 2014/24/UE

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : Travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public
Description : La présente consultation concerne les travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public. Ces travaux consistent en l'entretien et la réparation des voiries et réseaux, ponctuellement d'assainissement dans les emprises des équipements publics de façon programmée ainsi que les travaux neufs pour l'aménagement ou la requalification de chaussées, de parcs de stationnement, de trottoirs, de cours d'écoles, de parcs et promenades ainsi que leurs dépendances. Ces travaux tiennent compte de la mise à disposition de matériels et de personnels y compris dans le cadre d'un service d'astreinte et de nettoiement des trottoirs et des voiries sur demande du maître d'ouvrage
Identifiant interne : 25.001

5.1.1 Objet

Nature du marché : Marché de travaux
Nomenclature principale ( cpv ): 45233140 Travaux routiers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45232410 Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45233142 Travaux de réparation de routes
Nomenclature supplémentaire ( cpv ): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Options :
Description des options : L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le marché est reconduit pour un an, au plus tôt à compter de la date à laquelle le montant maximum annuel est atteint, ou au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date de notification ou de sa reconduction. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée maximale de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. Le présent marché a un montant maximum annuel de 2 800 000 Euros HT soit 11 200 000 Euros HT maximum pour le durée totale

5.1.2 Lieu d’exécution

Ville : MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Code postal : 95370
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Informations complémentaires :

5.1.3 Durée estimée

Durée : 1 An

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements : 3

5.1.5 Valeur

Valeur maximale de l’accord-cadre : 11 200 000 Euro

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

5.1.10 Critères d’attribution

Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : 1-Valeur technique évaluée sur la base des éléments de réponse du mémoire technique demandé au soumissionnaire sur un total de 100 points à savoir : • Les dispositions particulières que le soumissionnaire mettra en oeuvre pour exécuter le chantier fictif à savoir : - L'organisation détaillée des moyens mis en oeuvre et la méthodologie d'exécution des travaux sur 25 points - La méthodologie de préparation de chantier et descriptif de la gestion technique des chantiers (Plan DICT etc..) sur 15 points - La méthodologie de Fin de chantier pour la réception des travaux sur 10 points • La liste des moyens techniques en matériels et en personnels pouvant être mis en oeuvre en cas d'interventions urgentes et/ou d'entretien en dehors des heures ouvrables, indiquant notamment le point de départ des équipes, leur composition les moyens techniques et les moyens de liaison, sur 30 points • Le détail des méthodologies selon une liste de travaux les plus couramment réalisés au choix du maitre d'ouvrage (10 postes de travaux), sur 15 points, à savoir : a. Travaux de démolition et déposes divers b. Travaux de terrassement c. Travaux de remblai d. Pose de bordure e. Travaux de mise en oeuvre de béton désactivé f. Travaux de réseaux d'assainissement g. Travaux de réseaux divers h. Mise en oeuvre d'enrobés à la main i. Mise en oeuvre d'enrobés à la machine j. Pose de mobilier urbain • Les procédures et la traçabilité des déchets, sur 5 points
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 50
Critère :
Type : Prix
Nom :
Description : Le prix sur la base des DQE des chantiers fictifs sur 100 points Le pouvoir adjudicateur appliquera les prix du bordereau des prix unitaires sur des DQE représentatifs des prestations attendues dans le cadre de ce marché selon trois types d'interventions différentes. Les DQE sont préparés en amont de la consultation et ne seront pas fournis aux candidats. Ces trois simulations portent sur les interventions suivantes : - La réfection d'un tronçon de la Rue de la république, représentant un marché de requalification partielle d'une rue représentative de la Commune - Une intervention pour la réparation d'un affaissement sur une cour d'école, représentant une intervention ponctuelle représentative des possibles interventions urgentes - La mise à disposition d'une équipe pluridisciplinaire avec matériel et matériaux au services techniques de la Commune de Montigny-lès-Cormeilles, représentant également une prestation représentative du présent marché. L'attribution des points est calculée de la manière suivante : Réfection d'un tronçon de la Rue de la république, 50 * (offre DQE la moins disante/offre DQE analysée) Intervention réparation affaissement sur une cour d'école 25 * (offre DQE la moins disante/offre DQE analysée) Mise à disposition d'une équipe pluridisciplinaire avec matériel et matériaux au services techniques 25 * (offre DQE la moins disante/offre DQE analysée)
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 40
Critère :
Type : Qualité
Nom :
Description : Performances en matière de protection de l'environnement
Catégorie du critère d’attribution seuil : Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution : 10
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères :
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution :

5.1.15 Techniques

Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique :
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise -
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : Commune de Montigny-lès-Cormeilles -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : Commune de Montigny-lès-Cormeilles -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise -
Organisation qui signe le marché : Commune de Montigny-lès-Cormeilles

6. Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 11 200 000 Euro
Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis : 11 200 000 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre :
Valeur maximale de l’accord-cadre : 11 200 000 Euro

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :
Nom de la partie appelante : Groupement FAYOLLE
Chef de file du soumissionnaire : S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS
Nom officiel : SARL FAYOLLE DESAMIANTAGE
Sous-traitants du lauréat :
Nom officiel : APPLIC-SOL SAS
Offre :
Identifiant de l’offre : Offre du groupement FAYOLLE
Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001
Valeur de l'offre : 11 200 000 Euro
L’offre a été classée : oui
Sous-traitance : Oui
La valeur de la sous-traitance est connue : oui
Valeur de la sous-traitance : 1 000 Euro
Le pourcentage de la sous-traitance est connu : oui
Pourcentage de la sous-traitance : 0,01
Informations relatives au marché :
Identifiant du marché : 25.001
Titre : Travaux d'entretien et travaux neufs de la voirie et du domaine public
Date à laquelle le lauréat a été choisi : 18/03/2025
Date de conclusion du marché : 14/05/2025
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre : oui
Avis qui a créé l'accord-cadre : 22367-2025
Organisation qui signe le marché : Commune de Montigny-lès-Cormeilles

6.1.4 Informations statistiques

Offres ou demandes de participation reçues :
Type de soumissions reçues : Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues : 2

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : Commune de Montigny-lès-Cormeilles
Numéro d’enregistrement : 21950424800010
Adresse postale : 14 rue Fortune Charlot BP 90237
Ville : Montigny-lès-cormeilles
Code postal : 95370
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : marchespublics@montigny95.fr
Téléphone : 0130263165
Profil de l’acheteur : https://www.achatpublic.com
Rôles de cette organisation :
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : APPLIC-SOL SAS
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 33433612000053
Adresse postale : 9 avenue des Cures
Ville : ANDILLY
Code postal : 95580
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : etudes@applic-sol.fr
Téléphone : 0134284040
Rôles de cette organisation :
Sous-traitant

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement : 17950702500015
Adresse postale : 2-4 Boulevard de l'Hautil BP 322
Ville : CERGY PONTOISE CEDEX
Code postal : 95027
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone : 0130173400
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

8.1 ORG-0003

Nom officiel : S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS
Taille de l’opérateur économique : Grande
Numéro d’enregistrement : 50163916500015
Adresse postale : 30 rue de l'Egalité - CS 30009
Ville : SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Code postal : 95232
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : etudes-fayolle@fayolle.eu
Téléphone : 0134284040
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé

8.1 ORG-0005

Nom officiel : SARL FAYOLLE DESAMIANTAGE
Taille de l’opérateur économique : Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement : 80767928700019
Adresse postale : 30 rue de l'Egalité
Ville : SOISY-SOUS-MONTMORENCY
Code postal : 95230
Subdivision pays (NUTS) : Val-d’Oise ( FR108 )
Pays : France
Adresse électronique : etudes-fde@fayolle.eu
Téléphone : 0134284040
Rôles de cette organisation :
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots : LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis : b6a04114-993b-4f97-a5ee-0d1fba03c520 - 01
Type de formulaire : Résultats
Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis : 16/05/2025 11:33 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible : français
Numéro de publication de l’avis : 00318989-2025
Numéro de publication au JO S : 95/2025
Date de publication : 19/05/2025